1.竞争性谈判条件

根据有关计划安排，我单位对洞坪水电站下游左岸河道边坡治理项目进行竞争性谈判采购。本项目已具备采购条件，现公开征集供应商参加本项目。

2.采购范围

（1）本标承包人应完成的主要工程项目：

1）承包人应完成洞坪电站消力塘下游左岸边坡和崩塌体进行治理，边坡及挡土墙基础土石方开挖回填、挡墙埋石混凝土C25、网格梁混凝土C25、格宾网护坡、锚杆、喷混凝土、钢筋制安、排水孔等所有项目的土建施工。

2）合同规定应完成的其它工作。

（2）本合同承包人应完成的施工辅助工程项目包括：

1）水流控制工程

根据水利水电工程施工组织设计规范（SL303-2017）和本工程的具体条件及施工导流阶段的要求，确定本工程临时建筑物级别应为 5 级。由于本工程位于水布垭库区，其施工高程低于水布垭水库正常蓄水位,主要建筑物施工安排在水布垭水库水位消落的时候进行，根据水布垭水库水位运行情况，分不同高程进行施工，最低点施工待下游水位低于381.6m时开始施工。同时控制上游洞坪水库运行，防止发电或者泄洪对施工的影响。

承包人应完成合同范围内渣场、施工场地（含施工营地）防护工程，以及基础施工期临时围堰及抽排水、防洪度汛等工作。

2）施工交通

承包人应负责所使用的道路维护和管理，并完成承包人自己为完成本合同工程所需要的所有临时道路、停车场等设施的设计、施工、维护和管理，以及为满足施工设备运输而必须采取的临时加固和加宽措施等工作。

3）其它临时设施

承包人应负责为完成本合同所需的其它施工临时设施的设计、建设、运行管理、维护及拆除。包括(但不限于)：施工场地平整、渣场(或堆存场)布置(包括防护、排水等)、施工供电、施工给排水、施工通信、施工供风、照明系统、临时房屋建筑和公用设施、各类仓库及堆储场地、加工修配企业及工地试验室、施工期环境保护和水土保持设施、安全防护设施、安全文明施工等，并负责对发包人提供的公用设施在施工期的管理、维护等。

4）安全监测

本合同承包人应负责本标施工期临时安全监测工作。

（3）工程总进度计划和控制性工期

本工程施工总工期为4个月，其中，施工准备期1个月，主体工程施工期2个月，收尾期1个月。

1）施工准备期：准备期内接通施工用电，施工用水，修建必要的生活及办公临时房屋，预备混凝土骨料，修建临时下河便道，以供施工期使用。准备安排1个月。

2）主体工程施工期：主体工程施工包括边坡修整、挡土墙浇筑、网格梁浇筑、格宾网施工、崩塌体锚喷支护等。

3）施工收尾期：收尾期内主要完成观测设施、场地清理和资料清理等工作项目，收尾期1个月。

为考虑水库主汛期的实际情况，要在下游水布垭电站汛末蓄水前完成EL385高程以下内容的施工任务。提供竣工资料时间不计入本标段总工期。

3.响应人资格要求（以下条件需同时具备）

（1）资质条件：具有独立的法人资格；具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（2）业绩要求：近5年（2017年01月01日至投标截止日，以合同签订时间为准）具有类似水电站河道边坡治理工程施工业绩；

（3）人员要求：拟任项目经理具有二级注册建造师证书（水利水电工程专业），并具有有效的安全生产考核合格证书（B本），具有3年及以上类似工程的管理经历（担任项目经理或项目副经理）；拟任项目总工程师应具有工程师或以上技术职称，具有3年及以上类似工程的现场施工技术管理经历（担任项目总工或项目副总工）。

（4）财务要求：2019-2020年度财务无连续亏损（需提供2019年~2020年经审计的财务报表）；

（5）信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标的专业范围及期限内。

其他要求：采购人不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的响应。

4.响应人征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

通过中国长江三峡集团有限公司电子采购平台（http://eps.ctg.com.cn/)发出电子版采购文件，不再发出纸质采购文件，采购文件发出时间以项目发布时间为准。

6.响应文件的递交

响应截止时间：2022 年 7 月 25 日 9 时（北京时间）；本次响应采用第 （2） 种响应方式：

（1）在线递交：报价截止时间前，通过中国长江三峡集团有限公司非招标采购系统（http://eps.ctg.com.cn/)进行网上报价、在线递交电子版报价文件,并递交纸质版报价文件，纸质报价文件递交地址：湖北省恩施州鹤峰县走马镇古城大道38号湖北能源集团溇水水电有限公司。报价截止时间前，电子报价文件递交均需完成。

（2）离线递交：报价截止时间前，通过中国长江三峡集团有限公司非招标采购系统（http://eps.ctg.com.cn/)进行网上报价、在线递交电子版报价文件，并递交纸质版报价文件，纸质报价文件递交地址：湖北省恩施州鹤峰县走马镇古城大道38号湖北能源集团溇水水电有限公司（可邮寄）。报价截止时间前，电子报价与纸质报价文件递交均需完成。

7.联系方式

采购人：湖北宣恩洞坪水电有限责任公司

联系地址：湖北省恩施州鹤峰县走马镇古城大道38号

邮政编码： 445801

联 系 人： 田康健

电 话：15672486577

电子邮箱：236777139@qq.com

监督部门：湖北能源集团溇水水电有限公司纪检工作部

采购人： 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司

2022 年 7 月 12 日

文章推荐：

嘉祥县人民法院关于山东省济宁市嘉祥县徐汇枫景s8号楼2单元2-901号房产（变卖）的公告

嘉祥县人民法院关于嘉祥县演武小区西南组团4号楼3单元4层东户房产及9.67平方米储藏室（变卖）的公告

嘉祥县人民法院关于嘉祥县梁宝寺镇运河花苑新村（桑科集西村片区）9号楼1单元101号房产及储藏室（变卖）的公告

云安区富林镇南洋村委日字号村美丽乡村建设项目竞争性磋商公告